Форма договора очистки от снега придомовых территорий. Договор на уборку прилегающей территории. на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку

Договор №________

оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи.

г. Санкт-Петербург. «____»_____________ 2012 года

2.5. По договоренности сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений.

2.6. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.Услуги по очистке кровель зданий от снега, льда и сосулек выполняются Подрядчиком в соответствии с отдельными заявками Заказчика, направляемыми за 24 часа до начала оказания услуг и оформляются в письменном виде или сообщаются по телефонам:
……………(указываются тлф подрядчиков)……......... с указанием объектов, площади очистки, сроков выполнения Работ (в разумных пределах, но не более 72 часов со времени подачи заявки) и стоимости Работ. Форма заявки прилагается (Приложение).

3.2. Для соблюдения сроков выполнения Работ Подрядчик самостоятельно привлекает необходимое количество рабочих для выполнения заявки. Очередность очистки кровель и оптимальное количество рабочих на объектах в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Выполнение Работ по заявкам Подрядчиком производится, не зависимо от дня недели, выходных и праздничных дней.

3.3. Подрядчик выполняет Работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал (рабочих), используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения Работ.

3.4. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места.

3.5. Подрядчик оказывает услуги только на кровлях, оборудованных страховочными средствами и ограждениями. В случае отсутствия ограждения Подрядчик организует привлечение к работам специально обученных специалистов и обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Работ по настоящему договору формируется за время действия договора на основании актов выполненных работ , подписанных Сторонами. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение).

4.2. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.


4.3. Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ (услуг) и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ (услуг), Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик.

4.4. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4.5. Оплата пропусков для прохода на режимную территорию осуществляется Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Сдача-приемка выполненных Работ производится сторонами по «актам о приемке выполненных работ» в течение одного дня с момента извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче результатов Работ. При необходимости представляются акты на скрытые работы и исполнительная документация.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные Работы, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Подрядчика, и определением сроков их выполнения.

5.3.Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами «акта о приемке выполненных работ».

5.4. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Подрядчик обязуется:

6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения. Выполнять Работы в соответствии с требованиями п. 3 и соблюдением требований охраны труда изложенных в «Межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и в СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении Работ.

6.1.2. Качественно и в срок, указанный в ст. 2 и 3 настоящего договора, в соответствии с действующими СНиП и иными обязательными требованиями, выполнить требуемый объем Работ.

6.1.3. Представить Заказчику, по его просьбе, оценку стоимости Работ до их начала.

6.1.4. Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ.

6.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в организации Заказчика при проведении Работ в соответствие с условиями договора.

6.1.6. По окончанию Работ известить Заказчика о готовности результата Работ к сдаче.

6.1.7. В течение трех дней с даты подписания «акта о приемке выполненных Работ», либо «прекращения выполнения Работ» по иным основаниям, вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный и прочий мусор.

6.1.8. Возмещать суммы штрафов и иных платежей, налагаемых на Заказчика за нарушения Подрядчиком требований нормативных документов в области экологии и строительства, возникших в результате выполнения услуг, осуществляемых по договору. За нарушения установленного порядка выполняемых услуг в соответствии с п.1.1 Договора, законодательства об охране труда, а также нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам при проведении Работ, в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований о возмещении.

6.1.9. Выполнять Работы, используя уборочный инвентарь, исключающий повреждение кровельных покрытий, ограждений, водосливных систем зданий и др. подобных повреждений. В случае обнаружения на Объектах СПБ» повреждений не указанных в «актах ТСО» (п. 2.1. договора), возникших, в период с начала оказания услуг по настоящему Договору до окончания Работ по очистке кровель от снега и наледи, Заказчиком назначается совместная с Подрядчиком комиссия по фиксированию характера и видов повреждений. Результатом работы комиссии является «акт технического состояния» с указанием повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Форма данного акта представлена в Приложении № 3.

6.1.10. Нести ответственность (компенсировать или произвести ремонты), в соответствии с действующим законодательством РФ, за нанесение любого материального ущерба Заказчику (в т. ч. за механические повреждения кровельного покрытия крыш и др. повреждения согласно п.6.1.9.) и третьим лицам, а также за причинение физического вреда здоровью или в случае смерти третьих лиц, возникшие при оказании услуг или некачественного и несвоевременного (нарушение п.3.1.) их исполнения.

6.1.11. Соблюдать требования режима и пропускной системы на территории морского порта СПб в соответствии с « Инструкцией о режиме и пропускной системе в Морском порту Санкт-Петербург», объектов Заказчика.

6.1.12. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика о повреждениях, возникших на Объекте в ходе выполнения работ по Договору.

6.1.13. Проводить расследование несчастных случаев , произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1.Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.2.2.Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик обязан согласовать условия субподряда с Заказчиком, и несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1.Обеспечить Подрядчика пропусками для прохода\проезда на территорию морского порта СПб (согласно предъявленным заявкам и спискам Подрядчика), к объектам Заказчика, обеспечить доступ на объект или к местам проведения Работ, а также подготовку самих мест к проведению Работ (уборка оборудования , материалов и т. п.).

6.3.2.Принять Работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим договором.

6.4. 3аказчик вправе:

6.4.1.Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора.

6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7. настоящего договора, до момента их исполнения.

6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

6.4.5.При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.

6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1. или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик и Заказчик за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим договором. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов Работы по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению:

7.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

7.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

7.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика;

7.3.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения Работ (из-за некачественного их выполнения), отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п.5.3. договора) несет Подрядчик.

7.5. За нарушение сроков выполнения Работ по заявке, Заказчик вычитает у Подрядчика пени в размере 10 (десяти)% от стоимости работ за каждый просроченный день от итоговой суммы выполняемой заявки, указанной в п. 3.1. настоящего договора при условии, что нарушение сроков выполнения заявки произошло по вине Подрядчика.

7.6. В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора.

7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их

воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Подтверждением действию таких обстоятельств служит документ, выданный соответствующим органом.

7.9. Подрядчик несет ответственность за все случаи и происшествия, случившееся по его вине при исполнении обязательств по договору, в том числе и за сотрудников своей фирмы и третьих лиц, привлекаемых к Работам.

7.10. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядной организацией в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.11. Исполнитель несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды , а также самостоятельно осуществляет, в случае необходимости, платежи за фактическое загрязнение окружающей природной среды.

8. ГАРАНТИЙНОЕ УДЕРЖАНИЕ.

8.1. Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ.

Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ.

8.2. Заказчик вправе за счет гарантийного удержания компенсировать свои обоснованные затраты, которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств по договору Подрядчиком, в частности, производить оплату, либо компенсировать свои расходы по устранению допущенных Подрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в работах а так же убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам.

8.3. При удержании определенной части суммы из общей суммы гарантийного удержания Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику уведомление с указанием основания и суммы удержания. В случае возникновения спора по поводу обоснованности затрат одной из сторон договора (Заказчика или Подрядчика), которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств одной из сторон по договору, согласно условиям настоящего пункта, сторона договора, имеющая вышеуказанные претензии, вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Если по результатам экспертизы затраты одной из сторон договора не будут признаны обоснованными, последняя возместит расходы, связанные с проведением экспертизы.

8.4. Гарантийное удержание возвращается Подрядчику в следующем порядке:

Итоговая сумма гарантийных удержаний по настоящему договору возвращается Подрядчику после подписания «акта технического состояния объектов порт СПб» и выявленных повреждений после уборки снега и наледи», в случае отсутствия дефектов и повреждений причиненных в результате некачественного исполнения работ Подрядчиком в рамках настоящего договора. В противном случае гарантийные удержания возвращаются после устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов, повреждений и убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам, на основании актов приемки выполненных работ.

8.5. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания документов, указанных в пункте 8.4., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, за вычетом обоснованно затраченных Заказчиком сумм и прочих компенсаций, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по договору в период гарантийного срока.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора;

9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора.

9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами.

10.2. Если стороны не пришли к согласию, то вправе решать спорные вопросы в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. До обращения в суд обязательно предъявление претензий. Срок ответа - тридцать дней с момента получения претензий.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.Сроки договора могут быть изменены из-за сложившихся погодных условий по предварительному письменному согласованию сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее внесение указанных изменений. В случае если согласованные сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в документации/калькуляции, прилагаемой к договору, то документация/калькуляция также должны быть изменены и/или дополнены.

11.2.Подрядчик, письменно не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в документации/калькуляции (Приложение, 5 и п.4), не вправе требовать оплаты этих Работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3.Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме.

12.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.

12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1.Приложениями к настоящему договору являются:

1. Стоимость работ;

2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»;

3. Образец (форма) «акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»;

4.Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»;

5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору.

13.2. Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ОКПО01126453

Подрядчик:_____

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Управляющий директор

порт Санкт-Петербург»

__________________ // ____________

Приложение.

К договору № _________

От «_____» _________ 2012 года.

Стоимость работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик»: порт Санкт-Петербург»

Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5

Расчетный счет: 40702810800000001662 в КОМБАНК»

Кор./счет 30101810700000000704 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г. Липецк

Подрядчик»: __________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Управляющий директор

порт Санкт-Петербург»

__________________ // ________________

г .Санкт-Петербург Приложение образец (форма)

к договору №_

технического состояния объектов порт СПб»

подлежащих уборке от снега и наледи.

Мы, нижеподписавшиеся:

_______________________________

_______________________________

Составили настоящий акт о техническом состоянии Объектов порт СПб», передаваемых по уборке от снега и наледи ____________________

Данный акт составлен на (число)_________2012г

Заказчик передаёт а подрядчик принимает кровли ваышеуказанных зданий, с указанными дефектами, для производства работ по очистке от снега и наледи с даты подписания данного акта.

Приложения:

Фотофиксация дефектов кровельных покрытий объектов_____(_____) листах

Схемы объектов с указанием дефектов ______________листов;

Подписи сторон:

Члены комиссии со стороны Заказчика :

___________________________________

г. Санкт-Петербург Приложение форма (образец)

технического состояния объекта порт СПб»

и выявленных повреждений после уборки снега и наледи.

Мы, ниже подписавшиеся:

Члены комиссии со стороны Заказчика:

__________________________________

Члены комиссии со стороны Подрядчика :

__________________________________

Составили настоящий акт о техническом состоянии Объектов порт СПб», после производства работ по уборке кровель от снега и наледи (наименование организации).

Данный акт составлен на (число)__________2013г

Приложения:

Фотофиксация дефектов кровельных покрытий объектов (коли-во) листов

Схемы объектов с указанием дефектов (коли-во) листов

Подписи сторон:

Члены комиссии со стороны Заказчика:

_________________________________

Члены комиссии со стороны Подрядчика:

________________________________

Приложение

Техническая характеристика

объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»

Здание (адрес)

Общая площадь кровли к. м.

Убираемая площадь кровли от снега, кв. м.

Площадь очистки от наледи

Количество водосточных воронок, шт

Тип кровли

ул. Двинская, д.6

Жесткая двускатная

ул. Межевой канал д.5, здание Управления

Жесткая двускатная

ул. Гапсальская д.4

Жесткая двускатная

Виндавская д.2 (спорткомплекс)

Жесткая двускатная

Главные ворота Морпорта

Жесткая двускатная

Двинская 13, 2-х эт. здание

Мягкая кровля

Двинская 13 2-х эт. сл. бытовое

Мягкая кровля

Нежилое здание (блок служебно бытовых пом) Двинская 13.

Мягкая кровля

Нежилое здание (душевой пропускник бытблок хозчасти)

Жесткая двускатная

Нежилые помещения склада №1

Мягкая кровля

Здание АТС в складе №32

Жесткая двускатная

Нежилое здание (зарядная станция, прачечная)

Мягкая кровля

Нежилое здание (Управление 2-го района)

Мягкая кровля

Нежилое здание (2-х эт. Кирпичное здание старого бытблока)

Жесткая двускатная

Здание Управления 1-го района

Мягкая двускатная

Нежилое здание(склад №36 одноэтажный.)

Мягкая кровля

Здание склада №35

Мягкая кровля

Нежилое здание (гараж для электропогрузчиков)

Мягкая кровля

Итого:

г .Санкт-Петербург

Приложение

образец (форма) к договору №____

Генеральному директору

В соответствии с договором № 04/НС от 14 декабря 2011 года «Оказание услуг на очистку кровли зданий от снега и наледи», прошу 24-25.01.12 г. с 09 часов осуществить очистку кровли от снега по представленным схемам зданий:

Двинской ул., д. 6 «Административный корпус» и «Отдел кадров»;

Межевой канал, 5;

Ул. Гапсальская,.

Директор по персоналу

и общим вопросам А. Э Ершов

г. __________ "___"________ ___ г. _______________________________, именуем______ в дальнейшем "Заказчик", (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) ________________________________, именуем______ в дальнейшем "Исполнитель", (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории ______________, расположенной по адресу: ________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N __, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Сроки оказания услуг по уборке территории:

1.2.1. Начало: ___________________________________________.

1.2.2. Окончание: ________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.1.2. Оказать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.

2.1.4. В ______ срок известить Заказчика об окончании уборки, в том числе в случае ее досрочного окончания, и передать Заказчику оригиналы счета и акта оказанных услуг (Приложение N __, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.1.5. В течение ________ со дня подписания акта оказанных услуг вывезти за пределы территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежащее Исполнителю оборудование, использовавшееся для оказания услуг по настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю следующие условия для оказания услуг: ________________ не позднее ___________.

2.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного п. 1.2.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3.3. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.4.3. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень недостатков в акте и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их исправления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Порядок оплаты:

3.2.1. Аванс в размере _____ (_________) рублей выплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора в следующем порядке: ________________ (варианты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).

3.2.2. Сумма в размере _____ (_________) рублей уплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.4. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4.6. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях в своих юридических адресах, банковских реквизитах, а также номерах телефонов не позднее чем через _____ дней после их изменения.

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4.9. Приложения:

1. Задание Заказчика по уборке территории (Приложение N ____).

2. Акт оказанных услуг (Приложение N ___).

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: Исполнитель: ______________________________ _______________________________ ________________/_____________ ________________/______________ М.П.

г. __________ __________ г.

Общество с ограниченной ответственность "_____________", именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

В лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________

2. Сроки выполнения работ.

2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.

2.2. Окончание работ - не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.

3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.

3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Цена Договора.

4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:

4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.

4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.

4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Ответственность.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.

5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

6. Порядок рассмотрения споров.

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7. Досрочное расторжение Договора.

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.

9. Заключительные положения.

9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.

Внимание! Представленный текст является образцом договора на уборку прилегающей территории . Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Договор на оказание клининговых услуг .

Комплекс работ по уборке прилегающей территории может включать в себя:

  • уборку территории от мусора с использованием специальной уборочной техники (трактора, газонокосилки, триммера и т.п., в зависимости от площади производимых работ в каждом конкретном случае оборудование и инвентарь подбираются индивидуально);
  • уборку территории от снега (в зимний период) с использованием специальной уборочной техники;
  • вывоз мусора с использованием специальной техники (машин, контейнеров и т.д.).

Правовые отношения между заказчиком и исполнителем регулируются договором, согласно которому, исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по уборке прилегающей территории, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, установленном договором.

В тексте соглашения необходимо указать перечень уборочных работ (их объем и виды), ответственность исполнителя и заказчика, сроки выполнения и стоимость работ, права и обязанности сторон, площадь территории и другую информацию, в зависимости от условий конкретной сделки.

В бланке договора на уборку прилегающей территории так же следует уточнить наличие у исполнителя уборочной техники, соответствующего оборудования, инструментов и других необходимых средств для выполнения обязательств по договору.

По окончании работ исполнитель и заказчик должны составить акт сдачи-приема выполненных работ. Как правило, после сдачи-приема работ и подписания сторонами акта, заказчик производит оплату выполненных работ.

Структура и содержание договора на уборку прилегающей территории

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по уборке прилегающей территории, расположенной по определенному адресу (указывается месторасположение территории и площадь), а заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. Перечень оказываемых исполнителем услуг приводится в отдельном приложении - Перечне услуг, являющемся неотъемлемой частью договора на уборку прилегающей территории. В этом же пункте уточняется возможность исполнителя по письменному согласию заказчика привлекать к выполнению своих обязательств соисполнителей.
  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
  5. Срок оказания услуг на уборку территории. Указываются даты (или события) начала и окончания оказания услуг.
  6. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется документ.
  7. Порядок сдачи-приема услуг. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется документ.
  8. Стоимость услуг. Указывается стоимость услуг.
  9. Порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется типовой образец договора на уборку прилегающей территории.
  10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями договора и законодательством России.
  11. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию исполнителя или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями контракта и законодательством России.
  12. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для участников сделки обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.
  13. Форс-мажор.
  14. Прочие условия.
  15. Список приложений.
  16. Адреса и реквизиты сторон.
  17. Подписи сторон.

Дополнительные документы к договору на уборку прилегающей территории

Заполнить и скачать бланк договора можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Перечень услуг;
  • Отчет исполнителя;
  • Акт сдачи-приема услуг;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий;
  • Дополнительное соглашение.

на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку

г. ____________ ____________________ 20___ г.

Именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _______________________________, действующего на основании ___________________ и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ______________________________________________ действующего на основании _____________________ заключили настоящий Договор на следующих для себя условиях:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязан вывозить и канализировать жидкие бытовые отходы (ЖБО), образующиеся в результате деятельности Заказчика, с объекта Заказчика, расположенного по адресу ____________________________________________________________________________.

1.2 Вывоз ЖБО производится по заявке Заказчика

2. Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги по вывозу ЖБО в течении пяти дней со дня поступления заявки к Исполнителю.

2.1.2. Предоставлять Заказчику для оплаты услуг документы, указанные в п.3

2.2 Заказчик обязуется

2.2.1. Заблаговременно подавать заявки на вывоз ЖБО

2.2.2. Обеспечить хранение ЖБО в сборниках, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой решеткой для отделения твердых фракций. Наземная часть сборников ЖБО должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше 0,35 метра от поверхности земли.

2.2.3. Обеспечить освещение, свободный подъезд и возможность производить работу по предоставлению услуг.

2.2.4. Обеспечить правильность заполнения сборников ЖБО, не допускать слива жидкостей, вредных для окружающей среды, ртуть, биологические и радиоактивные вещества, нефтепродукты, взрывоопасные или самовоспламеняющиеся вещества, загрузки осадка из дождеприемников, отстойников, отработанной загрузки адсорбционных фильтров, металлолома, строительного мусора и отходов, не относящихся к ЖБО.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты предоставленных услуг в соответствии с их стоимостью, объемом и качеством.

2.3.2. Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним условий Договора, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 15 дней.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, предупредив последнего не менее чем за 15 дней.

2.4.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или во время их оказания стало очевидным, что их исполнение не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания услуг, Заказчик вправе по своему выбору:

  • назначить Исполнителю новый срок, в течении которого последний должен приступить к оказанию услуг.
  • расторгнуть договор об оказании услуг.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. По окончанию работ, стороны подписывают акт выполненных работ.

3.2. Стоимость вывоза ЖБО на момент заключения договора - ____________ руб.с учетом НДС, за один рейс вывоза.

3.3. Исполнить оставляет за собой право изменения стоимости вывоза и очистки ЖБО, в случае изменения цен на энергоносители, топливо, МРОТ и т.п.

3.4. Уплата Заказчиком цены Договора производится на основании выставленных ему счетов со стороны Исполнителя, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 дней с момента вручения счета на оплату.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик отвечает за соответствие ЖБО требованиям п.2.2.5

4.2. В случае обнаружения загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций (ДК), установленных в Приложении № 1 к настоящему договору, размер платы за вывоз ЖБО и их очистку устанавливается в двукратном размере стоимости и исчисляется месячным периодом времени в котором обнаружено такое нарушение.

4.3. В случае обнаружения веществ, запрещенных к сбросу, размер платы устанавливается в пятикратном размере стоимости и исчисляется месячным периодом времени в котором обнаружено такое нарушение.

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанностей согласно п.2.2.2 - 2.2.5 Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем.

5. Заключительные положения

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до______________года. По истечению срока действия Договора, он считается продленным на неопределенный срок до той поры, пока одна из сторон не заявит своего ходатайства о его расторжении.

5.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы.

5.3. Споры и разногласия по Договору, стороны разрешают путем переговоров, а в случае не достижения соглашений в Арбитражном суде ___________________________.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи и печати сторон

Исполнитель Заказчик

_________________/____________ _________________/____________

“____”_____________20__ г. “____”___________20__ г.


Приложение № 1

к договору на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку № ______ __

от __________________________

Анализируемые

показатели

Норматив ДК,

Место отбора проб

Название

Результат анализа, мг/л

Азот аммонийный

Взвешенные вещества

Железо общее

Марганец

Нефтепродукты

Сульфаты

Сухой остаток

Фосфор фосфатов

Сульфиды

ХПК/БПК полн.

Статьи по теме